Договор публичной оферты

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Интернет-магазин — магазин Продавца, размещенный в сети Интернет по адресу:

https://Core-objects.com

Продавец — Общество с ограниченной ответственностью «КОР ОБДЖЕКТС» (Адрес местонахождения: 123376, Москва, ул. Родчельская, д. 16, стр. 16А, пом. 1, ком. 13, ИНН 7707782588, КПП 770301001, ОГРН 1127746619505);

Покупатель —Юридическое лицо, имеющее намерение приобрести Товар, для использования его в производственной (предпринимательской) деятельности и разместившее свой заказ в Интернет-магазине Продавца;

Товар — мебель, элементы интерьерного декора и аксессуары, представленные в Интернет-магазине;

Заказ — позиции, указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина, посредством e-mail Продавца info@core-objects.com, чрез мессенджер WhatsApp;

Служба доставки — собственная служба доставки Продавца или организации, привлекаемые на основании Договора с Продавцом для доставки Заказов Покупателям.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Оферта (далее по тексту — Договор) является официальным предложением Продавца в адрес любого Покупателя заключить договор купли-продажи Товара. Настоящий Договор, с целью обеспечения свободного к нему доступа, опубликован на сайте https://Core-objects.com

2.2. Настоящий Договор и информация, размещённая в Интернет-магазине, содержат предложение по покупке Товара согласно указанным условиям, и представляют собой публичную оферту в соответствии со ст. 435 и ч.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе не является основанием считать Договор незаключенным. Совершение Покупателем действий, указанных в п. 2.4. настоящего Договора считается акцептом Покупателя согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ.

2.3. Отношения в области прав и обязанностей любой из Сторон настоящего Договора регулируются настоящим Договором, Гражданским кодексом РФ, , и иными федеральными законами и правовыми актами РФ.

2.4. Подтверждением того, что все условия настоящего Договора понятны Покупателю и он согласен с этими условиями в целом и без оговорок, является оформление Заказа Покупателем через интернет-магазин Продавца посредством e-mail, где адрес электронной почты Продавца info@core-objects.com, а также чрез мессенджер WhatsApp.

2.5. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в настоящий Договор без дополнительного уведомления Покупателя.

2.6. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке Товара.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. В рамках исполнения настоящего Договора Продавец обязуется поставить , а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно размещенному Заказу.

3.2. Для оформления Заказа в Интернет-магазине Покупателю необходимо поместить выбранный ассортимент Товара в «Корзину».

3.3. Договор заключен в отношении Товара, который оформил Покупатель в Интернет-магазине.

3.4. В случае, если после размещения Заказа, у Покупателя изменились реквизиты, или Покупатель заметил ошибку в указанном адресе доставки или иных сведениях, он обязан незамедлительно, но в любом случае до момента передачи Продавцом Товара в доставку по указанному адресу Покупателя, уведомить об этом Продавца, посредством контактов Продавца, указанных на сайте https://Core-objects.com в разделе «Контакты». В случае, если Покупатель не уведомил, не вовремя уведомил Продавца об изменении реквизитов, адреса доставки, иных сведениях, расходы по переоформлению доставки возлагаются на Покупателя и подлежат компенсации Продавцу в сроки, составляющие не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления соответствующего требования Продавцом.

3.5. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться к Продавцу посредством контактов Продавца, указанных на сайте https://Core-objects.com в разделе «Контакты».


4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

4.1. Цены на Товар устанавливаются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке. Цены на Товары указаны на страницах Сайта.

4.2. Цена Товара, указанная в интернет-магазине Продавца, может быть указана в российских рублях, либо в иностранной валюте. Если цена Товара указана в иностранной валюте (американские доллары, евро и др.), то при расчете сумм платежей следует принимать рублевый эквивалент соответствующей валюты по курсу ЦБ РФ на день производства расчета.


4.3. Цена доставки Товара и иных возможных услуг не входит в цену Товара.

4.4. Цена Товара по конкретному Заказу устанавливается при оформлении Заказа.

4.5. Оплата Товара осуществляется в рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца. Датой оплаты и фактом исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца в размере полной стоимости Товара. .

4.6. Если иное письменно не согласовано между Покупателем и Продавцом, то оплата производится Покупателем в размере 100% предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Продавцом. .

4.7. Покупатель и Продавец признают изменение налогового, таможенного и/или иного законодательства в части увеличения и/или введения таможенных, налоговых (в том числе в случае увеличения ставки налога на добавленную стоимость), иных пошлин, сборов и/или других платежей, включая утилизационный сбор и аналогичные сборы, существенным изменением обстоятельств, при наступлении любого из которых Продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара с учетом указанных изменений. При этом Продавец предварительно направляет в адрес Покупателя соответствующее письменное уведомление. Стороны признают, что в случае увеличения курса доллара США к рублю на 2% и более по отношению к курсу доллара США к рублю, установленному на дату заключения заказа Товара, Продавец вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Товара с учетом указанных изменений.

4.9. Общая стоимость Заказа формируется на основании стоимости всех заказанных Товаров, включая стоимость доставки, подъема, монтажа.

4.10. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение двух суток проинформировать Покупателя об изменении цены Товара.

4.11. Покупатель в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Продавца, вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Продавцом после оформления Заказа. В случае, если в указанный срок Покупателем не будет заявлено возражений относительно изменения Цены Товара, новая Цена Товара считается согласованной и подлежит оплате в полном объеме на основании условий настоящего Договора.

4.12. В случае нарушения срока оплаты Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Покупателю каких-либо убытков и расходов по своему усмотрению осуществить следующие действия:

• изменить условия и порядок оплаты по настоящему Договору и/или в части Заказа;

• изменить стоимость Товара;

• отказаться от поставки Товара по соответствующему Заказу;

• расторгнуть настоящий Договор полностью и/или в части соответствующего Заказа в одностороннем внесудебном порядке.

4.13. Покупатель имеет право вносить изменения в размещенный Заказ до момента передачи Товара в Службу доставки, при этом он принимает на себя все риски, связанные с задержкой исполнения его Заказа по причине изменения наименования и (или) количества заказанного Товара.

4.14. Продавец вправе предоставлять скидки на Товары и устанавливать программу бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия начисления указаны на Сайте и могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке.



5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Если иное письменно не согласовано Продавцом и Покупателем, сроки и перечень организаций, осуществляющих доставку Товара указаны в разделе «Доставка», размещенном на сайте https://Core-objects.com

5.2. Передача Товара производится Продавцом представителю Покупателя/Грузополучателю, полномочия которого подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью и паспортом. Не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты предполагаемой передачи Покупатель направляет Продавцу копию доверенности (отсканированную версию) по электронной почте. До момента предоставления документов, предусмотренных настоящим пунктом, Продавец вправе приостановить передачу Товара без возмещения Покупателю каких-либо расходов и убытков.

5.3. Приёмка Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности осуществляется в месте поставки в момент получения Товара Покупателем/представителем Покупателя/Грузополучателем и подтверждается подписанием товарной накладной/транспортной накладной/Актом приёма-передачи и/или иного документа Покупателем/ представителем Покупателя/Грузополучателем

5.4. Выявленные Покупателем скрытые недостатки устраняются Поставщиком в порядке предоставления гарантийных обязательств в сроки согласованные Покупателем и Продавцом отдельно. При обнаружении скрытых недостатков в поставленном Товаре, Покупатель составляет акт о скрытых недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика для согласования им акта о скрытых недостатках Товара обязателен. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для такого рода товара проверке и выявлены только в процессе монтажа и использования товара.

5.5. Датой поставки и исполнения Продавцом своих обязательств по поставке Товара считается:

В случае доставки силами Поставщика является дата фактической передачи Товара, что подтверждается подписанием товарной накладной /транспортной накладной/Акта приёма-передачи и/или иного документа Покупателем/ представителем Покупателя/Грузополучателем в месте поставки. Допускается поставка партиями.

В случае доставки силами Покупателя является дата передачи Товара Поставщиком первому перевозчику (транспортной организации), привлеченной Покупателем и подписания соответствующих транспортных документов.

В случае самовывоза является дата фактической передачи Товара, что подтверждается подписанием товарной накладной /транспортной накладной/Акта приёма-передачи и/или иного документа Покупателем/ представителем Покупателя/Грузополучателем в месте поставки. Допускается поставка партиями.

5.6. В случае нарушения срока выборки, предусмотренного настоящим Договором, датой поставки и соответственно датой исполнения обязательств по поставке Товара будет являться дата отправления Покупателю уведомления о готовности Товара к передаче.

5.7. Право собственности на Товар и риски случайной гибели и порчи Товара переходят к Покупателю в момент подписания товарной накладной/ транспортной накладной/ Акта приёма-передачи и/или иного документа Покупателем/ представителем Покупателя/ Грузополучателем в месте поставки



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует, что переданный Покупателю Товар соответствует требованиям качества, предъявляемым к Товару в течение установленного настоящим Договором гарантийного срока.

6.2. Поставщик гарантирует отсутствие дефектов в поставленном Товаре в случае надлежащего хранения и использования Товара, предусмотренного настоящим разделом, а также правилами эксплуатации Товара, передаваемым вместе Товаром при его поставке Покупателю. Если иное не установлено в соответствующей Спецификации срок гарантии на поставленный Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев согласно гарантийной политики завода изготовителя и исчисляется с даты поставки Товара.

6.3. Гарантийные обязательства не возникают у Продавца в случае, если выявленные недостатки возникли вследствие:

• Неправильного монтажа/демонтажа Товара Покупателем или третьими лицами;

• Механического воздействия, допущенного Покупателем после приема-передачи Товара;

• Небрежной эксплуатации Товара;

• Использования Товара не по назначению;

• Нарушения температурно-влажностного режима хранения и эксплуатации Товара;

• Применения в отношении Товара химически-агрессивных веществ, или абразивных порошков;

• Нарушения Правил эксплуатации Товара (если они были переданы Покупателю вместе с Товаров);

• Действий третьих лиц;

• Воздействия стихийных сил (пожар, затопление и т.д.);

6.4. Все возможные претензии (письменные требования) по качеству Товара принимаются в письменном виде на email Продавца: info@core-objects.com


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты, за исключением 100% оплаты авансового платежа, установленных настоящим Договором, Покупатель обязан оплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующего Заказа за каждый день просрочки оплаты.

7.3. В случае нарушения срока поставки Товара, за исключением поставки Товара на условиях частичной или полной рассрочки оплаты, Покупатель вправе потребовать от Продавца оплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки поставки.

7.4. Продавец не несёт ответственность за срыв сроков поставки Товара при его несвоевременной выборке.

7.5. В случае нарушения сроков выборки Товара Покупатель обязан будет оплатить Продавцу штраф в размере 1000 рублей за каждую единицу Товара за каждый день нарушения срока выборки.

7.6. В случае нарушения срока выборки более чем на 30 (тридцать) календарных дней Продавец вправе отказаться от передачи Товара и/или расторгнуть настоящей Договор полностью и/или в части соответствующей Спецификации в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Покупателю каких-либо убытков и расходов.

7.7. В случае расторжения настоящего Договора по вине Покупателя, последний обязан оплатить Поставщику штраф в размере 10% от стоимости соответствующей Спецификации.

7.8. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке Продавец направляет в адрес Покупателя уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления, если более поздний срок не указан в уведомлении. В любом случае уведомление считается полученным по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента его отправления.

7.9. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по Договору, в том числе и при расторжении Договора, Продавец вправе удерживать штрафные санкции (неустойки, пени и штрафы), предусмотренные настоящим договором и законом, все дополнительные расходы и убытки, возникшие по причине нарушения обязательств со стороны Покупателя из денежных средств, поступивших от Покупателя на расчетный счет Продавца или денежные средства, которые поступят в будущем от Покупателя на расчетный счет Продавца, вне зависимости от назначения платежа, указанного Покупателем в платежном поручении.

7.10. В случае наличия у Покупателя задолженности Продавец вправе зачесть денежные средства, поступающие от Покупателя на расчетный счет Продавца, в первую очередь идут на погашение уже имеющейся задолженности, возникшей в хронологическом порядке, начиная с самой ранней, независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

7.11. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает Покупателя и Продавца от исполнения основного обязательства по настоящему Договору.

7.12. Стороны пришли к соглашению, что при исполнении настоящего Договора ст. 317.1 ГК РФ не применяется, соответственно в отношении сумм платежей по настоящему Договору проценты на сумму долга по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.


8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять каким-либо способом Конфиденциальную информацию, а также не позволять другим лицам разглашать или распространять такую информацию.

8.2. Стороны обязаны обеспечить защиту Конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации. Опубликование и иное распространение Конфиденциальной информации или ее передача третьим лицам возможны лишь на основании письменного согласия стороны, предоставившей Конфиденциальную информацию.

8.3. В случае, если вследствие действий или бездействия одной из сторон, представляющих собой нарушение положений Договора о конфиденциальности, другой стороне будут причинен ущерб, последняя может потребовать от стороны, допустившей нарушение, возмещения такого ущерба в полном объеме, не включая упущенную выгоду.

8.4. Продавец вправе использовать технологию «cookies» (технология, позволяющая веб-серверу посылать служебную информацию на компьютер пользователя и сохранять ее в браузере).



8.5. Продавец получает информацию об идентификаторе устройства посетителя Интернет-магазина, подключённого к локальной сети и/или сети Интернет (ip-адресе). Данная информация используется исключительно в статистических целях и не используется для установления личности посетителя.



9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Продавец и Покупатель примут все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по настоящему Договору.

9.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы соответствии с действующим законодательством РФ.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор действует в том виде, как он опубликован на сайте https://Core-objects.com , и должен применяться и толковаться в соответствии с законодательством РФ.

10.2. Продавец вправе в одностороннем порядке вносить изменения и уточнения в настоящий Договор. Продавец может, но не обязан уведомлять Покупателя о внесении существенных изменений в настоящий Договор, в связи с чем, Покупатель обязуется самостоятельно регулярно отслеживать возможные изменения в Договор, размещенный на сайте https://Core-objects.com

10.3. Стороны признают юридическую силу переписки по электронной почте на адреса, указанные в реквизитах или иные адреса электронной почты Сторон. Любые документы и материалы такой переписки могут быть использованы в качестве надлежащих доказательств при разрешении споров в судебном порядке.